POLITICA SULL'UTILIZZO DEI COOKIE - GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA

Questo sito utilizza cookie di profilazione di prima parte per offrirti un miglior servizio e per trasmetterti comunicazioni in linea con le attività svolte durante la navigazione. Puoi impedire l'utilizzo di tutti i Cookie del sito cliccando MAGGIORI INFORMAZIONI oppure puoi acconsentire all'archiviazione di tutti quelli previsti dal sito cliccando su ACCONSENTI.

Continuando la navigazione del sito l'utente acconsente in ogni caso all'archiviazione degli stessi.


> Maggiori informazioni

Acconsenti

Abbonamento scaduto
Abbonamento inattivo
Numero massimo utenti raggiunto
Utente non in CRM
Manutenzione
lunedì 23 novembre 2020
Accedi   |   Contatti   |   Newsletter   |   Abbonamenti    Feed RSS
Notizie a cura di La Stampa.it |
OBBLIGAZIONI e CONTRATTI

appalti pubblici | 27 Agosto 2018

Comune committente o Regione finanziatrice, chi è responsabile del ritardo nei pagamenti all’appaltatore?

Nell’ambito di rapporti di appalto pubblico la responsabilità da ritardo nei pagamenti in favore dell’appaltatore resta a carico del committente-debitore (nella specie il Comune) anche se la causa dell’inadempimento è il ritardo nell’erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico. Unica eccezione è il caso di stipula di una ulteriore convenzione con la quale l’ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 21180/18; depositata il 24 agosto)

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 21180/18, depositata il 24 agosto. Il caso. Il Tribunale di Bari condannava il Comune al pagamento della somma di denaro dovuta alla società attrice per saldo lavori di costruzione di un tronco...

Caro Lettore, per consultare questo documento è necessario essere abbonati. Abbonati subito e potrai accedere a tutti i contenuti del sito, se sei già registrato effettua il login.