OBBLIGAZIONI e CONTRATTI

appalti pubblici | 27 Agosto 2018

Comune committente o Regione finanziatrice, chi è responsabile del ritardo nei pagamenti all’appaltatore?

Nell’ambito di rapporti di appalto pubblico la responsabilità da ritardo nei pagamenti in favore dell’appaltatore resta a carico del committente-debitore (nella specie il Comune) anche se la causa dell’inadempimento è il ritardo nell’erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico. Unica eccezione è il caso di stipula di una ulteriore convenzione con la quale l’ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.

(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 21180/18; depositata il 24 agosto)

Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza n. 21180/18, depositata il 24 agosto. Il caso. Il Tribunale di Bari condannava il Comune al pagamento della somma di denaro dovuta alla società attrice per saldo lavori di costruzione di un tronco...

Caro Lettore, per consultare questo documento è necessario essere abbonati. Abbonati subito e potrai accedere a tutti i contenuti del sito, se sei già registrato effettua il login.